Договор на выполнение проектных работ является одним из важных юридических документов, регулирующих отношения между заказчиком и исполнителем проекта. Данный договор определяет права и обязанности сторон, сроки выполнения работ, порядок оплаты, а также основные условия, связанные с выполнением проектных работ.

Оформление договора на выполнение проектных работ имеет большое значение для обеих сторон. Заказчик получает гарантии того, что работы будут выполнены качественно и в срок, а исполнитель – уверенность в получении оплаты и защите своих прав в случае возникновения спорных ситуаций. Поэтому составление договора требует внимания и аккуратности.

Образец договора на выполнение проектных работ предоставляет основу для создания собственного договора, учитывая особенности конкретного проекта и интересы сторон. При составлении договора важно учесть все специфические детали и интересы сторон, чтобы избежать возможных конфликтов и проблем в дальнейшем.

Договор на выполнение проектных работ: образец [Стипендия Стипендия]

Договор на выполнение проектных работ: образец [Стипендия Стипендия]

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется выполнять проектные работы (указать характер работы), согласно техническому заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить Исполнителю стипендию в размере (указать сумму).

1.2. Техническое задание на проектные работы составляется в письменной форме и является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. Сроки выполнения работ

2.1. Исполнитель обязуется выполнить проектные работы в сроки, предусмотренные техническим заданием. В случае невыполнения работ в срок по вине Исполнителя, Заказчик имеет право расторгнуть Договор досрочно и потребовать возмещения причиненных убытков.

3. Оплата

3.1. Стоимость выполненных работ определяется исходя из стипендии, указанной в пункте 1.1 настоящего Договора.

3.2. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение (указать срок) дней с момента акта приема-передачи выполненных работ.

4. Ответственность сторон

4.1. Исполнитель несет ответственность за качество выполненных работ, согласно техническому заданию. В случае выявления недостатков Исполнитель обязуется устранить их в кратчайшие сроки за свой счет.

4.2. Заказчик несет ответственность за своевременное предоставление необходимой информации и материалов, необходимых для выполнения проектных работ.

5. Форс-мажор

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств (непреодолимой силы), возникших после вступления в силу Договора.

READ
Размер госпошлины за изменения в ЕГРЮЛ в 2021 году

6. Заключительные положения

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору могут быть внесены письменно и подписаны обеими сторонами.

6.2. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения настоящего Договора и использовать ее только в целях, связанных с выполнением проектных работ.

6.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного выполнения обязательств по Договору.

7. Юридические адреса и подписи сторон

Заказчик:

(юридический адрес)

_____________ (подпись)

(ФИО руководителя компании)

(должность)

Исполнитель:

(юридический адрес)

_____________ (подпись)

(ФИО Исполнителя)

(должность)

Требования и условия

Требования и условия

1. Предмет договора.

1.1 Заказчик поручает Исполнителю выполнение проектных работ в соответствии с данным договором.

1.2 Исполнитель обязуется выполнить проектные работы в соответствии с требованиями, представленными Заказчиком.

2. Обязанности Заказчика.

2.1 Заказчик обязуется предоставить Исполнителю всю необходимую информацию, материалы и документацию, необходимые для выполнения проектных работ.

2.2 Заказчик обязуется оплатить выполненные Исполнителем проектные работы в соответствии с условиями, указанными в разделе “Оплата” данного договора.

3. Обязанности Исполнителя.

3.1 Исполнитель обязуется выполнять проектные работы качественно и в сроки, указанные в данном договоре.

3.2 Исполнитель обязуется предоставить Заказчику исходные материалы и документацию, связанные с выполненными проектными работами.

4. Сроки выполнения работ.

4.1 Сроки выполнения проектных работ определяются сторонами и указываются в данном договоре.

4.2 Заказчик имеет право внести изменения в сроки выполнения работ, уведомив об этом Исполнителя не позднее чем за 5 рабочих дней до предполагаемой даты окончания работ.

5. Оплата.

5.1 Стоимость выполненных работ указывается в данном договоре.

5.2 Оплата за выполненные работы производится Заказчиком в порядке и сроки, указанные сторонами в данном договоре.

5.3 В случае просрочки Заказчиком оплаты за выполненные работы, Исполнитель имеет право наложить пеню в размере, указанном в разделе “Штрафные санкции” данного договора.

6. Ответственность сторон.

6.1 Каждая сторона несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по данному договору в соответствии с действующим законодательством.

6.2 Сторона, не исполнившая своих обязанностей по данному договору, обязана возместить другой стороне убытки, причиненные в результате такого неисполнения или ненадлежащего исполнения.

READ
Проект мирового соглашения в арбитражном суде - образец для всех случаев

7. Форс-мажор.

7.1 Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по данному договору, если такое неисполнение вызвано форс-мажорными обстоятельствами.

7.2 Форс-мажорные обстоятельства включают, но не ограничиваются: стихийные бедствия, войны, забастовки, эпидемии, блокады, технологические аварии.

8. Заключительные положения.

8.1 Любые изменения и дополнения к данному договору должны быть оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

8.2 Если одно из положений данного договора будет признано недействительным или несостоятельным, остальные положения договора остаются в силе.

8.3 Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по данному договору, подлежат разрешению путем переговоров.

Обязательства сторон

Обязательства сторон

Заказчик обязуется:

  1. Предоставить Подрядчику всю необходимую информацию и документацию, необходимые для выполнения проектных работ.
  2. Оплатить Подрядчику согласованную сумму в установленные сроки.
  3. Предоставить Подрядчику доступ к объекту, на котором будут проводиться работы, в установленное время.
  4. Своевременно предоставлять всю необходимую поддержку Подрядчику при выполнении работ.
  5. Обеспечить безопасные условия труда для специалистов Подрядчика.

Подрядчик обязуется:

  1. Выполнить проектные работы в соответствии с договором и переданными ему материалами.
  2. Соблюдать сроки выполнения работ и предоставлять информацию о ходе проекта.
  3. Предоставлять Заказчику результаты проектных работ в требуемом формате.
  4. Соблюдать конфиденциальность информации, полученной от Заказчика.
  5. Обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с требованиями Заказчика и действующими нормами.

Ответственность и риски

Ответственность и риски

Выполнение проектных работ несет определенные риски и требует четкого распределения ответственности между сторонами договора. Ниже приведены основные положения о ответственности и рисках, которые должны быть учтены при заключении данного договора:

1. Распределение ответственности

1. Распределение ответственности

Строительная компания, выполняющая проектные работы, несет ответственность за качество и сроки их выполнения. В случае, если работы не будут выполнены в соответствии с договором, заказчик имеет право на компенсацию причиненных убытков.

Заказчик, в свою очередь, должен предоставить полную и достоверную информацию о требованиях к проекту, а также своевременно предоставлять необходимые материалы и ресурсы для выполнения работ.

2. Юридические риски

2. Юридические риски

Несоблюдение сторонами правовых требований и норм может повлечь возникновение юридических рисков. При заключении договора, стороны обязуются нести ответственность за соблюдение всех применимых законов и нормативных актов.

  • Строительная компания должна иметь все необходимые лицензии и разрешения для осуществления проектных работ.
  • Заказчик должен предоставить все необходимые разрешения и документы для реализации проекта.
READ
Как заинтересовать сотрудников работой в выходной день

3. Финансовые риски

3. Финансовые риски

Финансовые риски могут возникнуть в связи с изменением стоимости работ или несоответствием выполненных работ предоставленным требованиям. Для минимизации финансовых рисков следует установить следующие условия:

  • Фиксированная стоимость работ в договоре.
  • Регулярная финансовая отчетность со стороны строительной компании.
  • Введение механизмов контроля качества и сроков выполнения работ.

В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, стороны обязуются сообщить друг другу об этом незамедлительно и принять меры по минимизации убытков.

Стороны договора должны сотрудничать и решать все возможные споры в рамках договора, а в случае неразрешимости спора – обращаться к судебным органам.

Видео:

Договоры строительного подряда и договоры на выполнение проектных и изыскательских работ

Договор подряда

Руководитель подразделения – пример для подражания